Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ »

2.11.2

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΜΕΤΡΟ 2.11

ΔΡΑΣΗ 2.11.2

ΠΡΑΞΗ 2.11.2 / 03

50 %)

ΙΙα) : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΙΙβ) : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

κατωτέρω:

ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ

Ανάπτυξης

«Ανταγωνιστικότητα » ΚΠΣ 2000-2006

Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”

: Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

: Τελικός Αποδέκτης

Τεχνικό Παράρτημα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

O.E. : Όργανο Ελέγχου

. : Επιχειρηματικό Σχέδιο

σήμερα, την …28…./…04…./2006……. οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα:

1. Αφενός, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», ΑΦΜ 090207695, ΔΟΥ Α’ ΠΑΤΡΩΝ, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με το από 01-10-1996, καταστατικό σύστασης, το οποίο έχει κωδικοποιηθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πατρών και έχει λάβει τον αριθμό 616/07-10-1996 και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Αντζουλάτο Κωνσταντίνο σύμφωνα με την από 30-06-2004 απόφαση του Δ.Σ. και η οποία εφεξής θα καλείται ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ή Ε.Φ.Δ. , και

ΔΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ…..…, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον/την κ. (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ) δυνάμει του (καταστατικού και/ή απόφαση Δ.Σ), ...ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑ του ΠΑΝ.......... ..... ...... ................ εφεξής αποκαλούμενη ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ, ή Τ.Α. η οποία σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου :

Δεν συμμετέχει σε δίκτυα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising).

Την υπ’ αριθ. C (2001)550/14.3.2001 απόφαση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα» και ειδικότερα τις διατάξεις εφαρμογής Κεφ. 4.

Την από 19/12/2001 σύμβαση ανάθεσης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της εφαρμογής δράσεων του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000 - 2006, από την ΕΥΔ/ΕΠΑΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Το Π.Δ. 98/96 (ΦΕΚ 77 Α) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

Την με Α.Π. 3458/29-8-2005 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη δράση 2.11.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και την παράταση αυτής.

Την υποβληθείσα στον Ε.Φ.Δ. πρόταση του Τελικού Αποδέκτη.

Την υπ’ αριθμ. 693/24-2-2006

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21^ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής της 28^ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσο αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής της 10^ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση του Καν.1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσο αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1145/2003.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της Επιτροπής της 30^ης Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσο αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Τον Νόμο 2860/14-11-2000 για την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις

Τον Οδηγό για τη Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των πράξεων που εντάσσονται στο ΕΠΑΝ.

Η Δημόσια Επιχορήγηση που χορηγείται για την υλοποίηση του έργου εντάσσεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de Minimis) σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 69/2001. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών.

Η υπουργική απόφαση ένταξης του έργου

Η παρούσα Σύμβαση με το Τεχνικό Παράρτημα

Η πρόταση του Τελικού Αποδέκτη (Ε.Σ.)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΙΙα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΙΙβ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της.

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

3.4 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μπορεί να δοθεί μόνο εφόσον συντρέχουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι και μπορεί να ανέλθει το πολύ σε δύο (2) μήνες. Για τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να ζητηθεί εγγράφως από τον Ε.Φ.Δ. τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την αρχικώς ορισμένη ημερομηνία περάτωσης του έργου. Στο αίτημα αποκρίνεται άμεσα ο Ε.Φ.Δ. που διαχειρίζεται το έργο. Στην περίπτωση που επιχείρηση έχει στείλει αίτημα παράτασης, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν έχει λάβει γραπτή απάντηση εντός ενός (1) μηνός, μπορεί να θεωρεί ότι το αίτημα έχει γίνει αποδεκτό.

Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση διακοπής ή καθυστέρησης του έργου πέραν των 2 μηνών λόγω ανωτέρας βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, είναι δυνατή μετά από απόφαση της ΚΕΑ, η χορήγηση παράτασης ίσης με το χρονικό διάστημα της διακοπής ή της καθυστέρησης.

4.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 87.685,33€ χωρίς Φ.Π.Α. (με Φ.Π.Α. για τις περιπτώσεις που είναι επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος) και αναλύεται στο Τ.Π. της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.2 Το ανώτατο ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 43.842,67€ που αποτελεί σε ποσοστό το 50,00% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου € και διαμορφώνεται αναλόγως με τον τελικά διαμορφωμένο προϋπολογισμό κατά την οριστική ολοκλήρωση του έργου. Η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα τα περιγραφόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης.

4.3 Στην ανωτέρω Δημόσια χρηματοδότηση συμμετέχει κατά 50% το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η συμβολή του στην άμβλυνση των ανισοτήτων, όσων αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, στη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.

Η ιδιωτική συμμετοχή θα καταβάλλεται από τον Τ.Α., αποκλειστικά για το σκοπό υλοποίησης

4.6 Η Δημόσια Χρηματοδότηση καταβάλλεται απ’ ευθείας στην ενισχυόμενη εταιρεία και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης από τον Τελικό Αποδέκτη σε Τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου, ισόποσου του τμήματος της επιχορήγησης που έχει εκχωρηθεί, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση του υποέργου και το οποίο θα χορηγείται αποκλειστικά με βάση τα κριτήρια της δανειοδοτούσας τράπεζας.

4.7 Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα καταβάλλεται πάντοτε μέσω του Ε.Φ.Δ.

Η παρούσα σύμβαση είναι σύμβαση δημόσιας συμμετοχής στις πραγματικές δαπάνες του έργου, που ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου χωρίς αναθεώρηση λόγω τιμαριθμικών αναπροσαρμογών ή λόγω χρονικών παρατάσεων. O συμβαλλόμενος δύναται να καλύψει οποιαδήποτε υπέρβαση από ίδιους πόρους, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Επίσης αποκλείεται κάθε άλλη αξίωση από τον ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ η οποία θα ήταν δυνατό να εγερθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών περιγράφονται αναλυτικά στο Τεχνικό Παράρτημα της παρούσας σύμβασης και προσδιορίζονται περιοριστικά στον Οδηγό Εφαρμογής.

Τονίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμες κάθε είδους περιοδικές ή συνήθεις δαπάνες. Ενδεικτικά αναφέρονται: δημιουργία εταιρικών εντύπων, συνδρομές, δαπάνες τέλη, νομικές ή λογιστικές υπηρεσίες, καρέκλες και τραπέζια εστιατορίου, αναλώσιμα, μεταφορικά μέσα χωρίς άδεια επαγγελματικής χρήσης, κ.ά.

5.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του έργου, δεν περιλαμβάνεται στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου και επιβαρύνει αποκλειστικά τον Τ.Α, εκτός από τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν μπορούν οριστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις να τον ανακτήσουν και αποδεικνύεται με την προσκόμιση από την οικεία ΔΟΥ βεβαίωσης μεταβολών.

5.7 Η εξόφληση από την επιχείρηση των δαπανών του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα γίνεται ως εξής :

α. Με έκδοση τραπεζικής επιταγής από το λογαριασμό του λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) προς τον προμηθευτή, που θα έχει εξοφληθεί κατά την πιστοποίηση. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού επιταγών (extrait) του Τ.Α. και φωτοαντίγραφο της επιταγής.

β. Με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από το λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από το οποίο θα φαίνεται ο δικαιούχος του λογαριασμού που πρέπει να είναι ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς το λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού.

γ. Με έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από το λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.) προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το λήπτη της Ενίσχυσης (Τ.Α.). Για την πιστοποίηση της πληρωμής αποδεικτικά εκτός των άλλων αποτελούν τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή και φωτοτυπία της αντίστοιχης επιταγής. Επίσης για την πιστοποίηση της πληρωμής θα πρέπει η /οι επιταγή /ές να έχει / έχουν εξοφληθεί κατά την πιστοποίηση. Για την πιστοποίηση της κάθε πληρωμής απαιτείται εκτός των άλλων οπωσδήποτε το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού επιταγών (extrait) του Τ.Α. και φωτοαντίγραφο της επιταγής.

Για ποσά από 15.000,00 ευρώ και άνω η εξόφληση (τμηματική ή ολική) παραστατικών γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή της ίδιας της επιχείρησης (παρ. 5, άρθρου16 του Ν.2992/2002, ΦΕΚ54/Α’/20-03-2002 και υπ’ αριθ. 1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών). Για την πιστοποίηση των αντίστοιχων δαπανών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη κουκίδα (α,β,γ).

. Οριστική παραλαβή του υποέργου του Τ.Α. από τον ΕΦΔ (Έκδοση Πράξης Οριστικής Παραλαβής).

β. Υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή Έκθεσης Οριστικής Παραλαβής του Έργου του Τ.Α. από τον ΕΦΔ προς την ΕΥΔ-ΕΠΑΝ.

γ. Καταβολή του ποσού της αποπληρωμής στον Τελικό Αποδέκτη.

δ. Εκπλήρωση τυχόν άλλων συμβατικών υποχρεώσεων από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

7.1 Αλλαγή των επιμέρους στοιχείων και ενεργειών του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί γραπτώς ο Τ.Α. μόνο δύο φορές: μία πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ε.Φ.Δ. και Τελικού Αποδέκτη, και μία κατά την ολοκλήρωση του έργου. Τα αιτήματα τροποποιήσεων θα εξετάζονται από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης της ΓΓΕ. Οι τροποποιήσεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΕΑ και εισήγηση του αρμόδιου Ε.Φ.Δ..

Κατ’ εξαίρεση ο ΕΦΔ μπορεί να εξετάσει και να εγκρίνει δευτερεύουσας σημασίας τροποποιήσεις που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της πρότασης και δεν οδηγούν σε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, όπως η αλλαγή: της έδρας, της εταιρικής σύνθεσης, του τύπου του εξοπλισμού, αλλαγή συμβούλου, αλλαγή που αφορά σε διαφορετικές εκθέσεις από αυτές που είχαν δηλωθεί αρχικά, αλλαγή εξοπλισμού πληροφορικής όπως Η/Υ, scanner, εκτυπωτές, αλλαγή εξοπλισμού χωρίς ουσιαστική και ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του, αίτημα δίμηνης παράτασης κλπ. Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις αυτές συνεπάγονται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, ο ΕΦΔ αποστέλλει το σχετικό υλικό στην Κ.Ε.Α.

Για οποιαδήποτε αλλαγή – τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Τ.Α. θα πρέπει προηγουμένως υποχρεωτικά να ενημερώνει εγγράφως και αναλυτικώς τον ΕΦΔ. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές οι τροποποιήσεις.

7.4 Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο 505.0 «Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων», η εγκατάσταση ολοκληρωμένου και λειτουργικού ηλεκτρονικού συστήματος ποιοτικής και ποσοτικής παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων στα πρατήρια υγρών καυσίμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου. Επίσης, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους 553.0 «Εστιατόρια», «Ζαχαροπλαστεία», 555.2 «Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ)», η εγκατάσταση σημαντικού μέρους εξοπλισμού παρασκευαστηρίου-κουζίνας, με την εγκατάσταση του οποίου ο εξοπλισμός αυτός να γίνεται ολοκληρωμένος και λειτουργικός, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου.

Ο ΕΦΔ προβαίνει στην καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης, που δικαιούται να εισπράξει ο Τ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση, στον Οδηγό Εφαρμογής, και στο άρθρο 11 παρ. 1 του Π.Δ. 98/96.

8.4 Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκύψει οποιαδήποτε μεταβολή που καθιστά αδύνατη την υλοποίησή του και η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει πάρει προκαταβολή με την προσκόμιση σχετικής εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, υποχρεούται να επιστρέψει έντοκα την προκαταβολή στο σύνολό της και να παραλάβει την εγγυητική της επιστολή. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 17 της παρούσης.

Νέο καταστατικό της επιχείρησης, εφόσον έχει τροποποιηθεί το καταστατικό που ήδη έχει καταθέσει ο Τελικός Αποδέκτης με την παρούσα.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του φορέα της επένδυσης πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Βεβαίωση περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση.

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 του Νόμιμου Εκπροσώπου του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ (Επιχείρησης), για τα τρία προηγούμενα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης της Επιχείρησης στο παρόν Πρόγραμμα, στην οποία να δηλώνεται το Πρόγραμμα / Μέτρο / Δράση, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής ή άλλης Απόφασης Ένταξης και το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης που εγκρίθηκε για την Επιχείρηση. Σε περίπτωση που κάποιο έργο έχει ολοκληρωθεί και οι πραγματικές καταβολές της Δημόσιας Επιχορήγησης είναι χαμηλότερες της αρχικά εγκριθείσας, αναφέρεται επιπλέον και το πραγματικό ποσό που εισέπραξε συνολικά η Επιχείρηση. (Η παραπάνω δήλωση υποβάλλεται για την εξέταση της τήρησης του Καν. (ΕΚ) 69/2001 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) και υποβάλλεται και στην περίπτωση που η Επιχείρηση δεν έχει ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα για επιχορήγηση (αρνητική δήλωση). Σε περίπτωση που το ποσό των ενισχύσεων (de minimis) υπερβαίνει τα 100.000,00 € περικόπτεται κατάλληλα η Δημόσια Χρηματοδότηση, ώστε να μη γίνεται παράβαση του ΕΚ 69/2001.

Ο Ε.Φ.Δ. ενημερώνει αναλυτικά τον Τ.Α. για τις υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Κοινοτικού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου (δημοσιότητα, τήρηση παραστατικών μετά την ολοκλήρωση του έργου, κλπ).

10.2 Ο ΕΦΔ παρακολουθεί τη φυσική και οικονομική υλοποίηση του έργου του Τ. Α. και ελέγχει την καλή εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τον Οδηγό Προγράμματος και την παρούσα σύμβαση. Συγκεκριμένα προβαίνει στον έλεγχο και πιστοποίηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του εκτελούμενου έργου, μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου Οργάνου Ελέγχου, κατόπιν Αίτησης Πληρωμής του Τ.Α.. Η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από Αναλυτική Έκθεση Προόδου, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσης σύμβασης καθώς και τα οριζόμενα στις σχετικές οδηγίες που θα αποσταλούν από τον ΕΦΔ. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου κάθε έργου γίνεται ως εξής: Το όργανο ελέγχου (Ο.Ε) ελέγχει την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων πραγματοποιηθεισών δαπανών και πληρωμών, την ορθότητα, εγκυρότητα, νομιμότητα και το εύλογο αυτών. Επίσης ελέγχει τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών, τα πρωτότυπα λοιπών δικαιολογητικών, τα οποία το Ο.Ε. μονογράφει και σφραγίζει με ειδική σφραγίδα, που φέρει το τίτλο του προγράμματος, την επωνυμία του Ε.Φ.Δ. και περιέχει πεδίο για την αναγραφή του αριθμού της οικείας σύμβασης.

Εκτός των προβλεπόμενων ελέγχων, ο Ε.Φ.Δ. έχει επίσης δικαίωμα να προβαίνει και σε έκτακτους έλεγχους (οικονομικές ή/και τεχνικές πιστοποιήσεις) οποτεδήποτε κρίνει ότι τούτο απαιτείται.

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ορίζει ως Υπεύθυνο Έργου τον/την κ. …ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝ.………….……………………………………..

Ο Yπεύθυνος Έργου οφείλει να παρακολουθεί ν πορεία υλοποίησης του έργου και υποχρεούτα

Ο Yπεύθυνος Έργου μεριμνά για την υποβολή όλων των εγγράφων, καθώς και για την οποιαδήποτε επικοινωνία του Ε.Φ.Δ. με τον Τ.Α.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του Yπευθύνου Έργου, γνωστοποιείται εγγράφως στον Ε.Φ.Δ., μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα που προέκυψε η ανάγκη της αντικατάστασης, τα στοιχεία για το νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει ως Υπεύθυνος Έργου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των Νομίμων Εκπροσώπων τους. Ειδικότερα ο Τ.Α. έχει την υποχρέωση σχετικής έγγραφης ενημέρωσης του ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της απόφασης για αλλαγή του Νόμιμου Εκπροσώπου του προσκομίζοντας τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Οι τυχόν αντικαταστάτες των Νομίμων Εκπροσώπων αναλαμβάνουν πλήρως τις υποχρεώσεις των παλαιών όσον αφορά στις σχέσεις τους με τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ και στην τήρηση των όσων μέχρι τότε έχουν αποφασιστεί για την υλοποίηση του έργου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την αλλαγή του Υπεύθυνου Έργου.

12.3 Η Αναλυτική Έκθεση Προόδου (Α.Ε.Π.) και Ολοκλήρωσης υποβάλλεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενη από αντίστοιχη αίτηση πληρωμής.

Σε περίπτωση που η έκθεση προόδου δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής τότε θα επιστρέφεται στον τελικό αποδέκτη προκειμένου αυτή να διορθωθεί.

Η έκθεση θα συνοδεύεται, εκτός των άλλων, από πίνακες με τα προς πιστοποίηση τιμολόγια ανά κατηγορία πραγματοποιηθεισών δαπανών, φωτοαντίγραφα όλων των παραστατικών, αποδείξεις πληρωμών, αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών (extrait επιταγών), καρτέλες προμηθευτών, φωτοαντίγραφα ημερολογίων, κλπ. για τις σχετικές με το έργο δαπάνες. Σε περίπτωση που ορισμένες κατηγορίες δαπανών, που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό, δεν πραγματοποιήθηκαν, ο Υπεύθυνος του Υποέργου επισυνάπτει επεξηγηματικό σημείωμα.

Η Αναλυτική Έκθεση Προόδου και Ολοκλήρωσης είναι δυνατόν να υποβάλλεται είτε στην έδρα του Ε.Φ.Δ., είτε σε Περιφερειακά Παραρτήματα ή Νομαρχιακά Γραφεία αυτού. Μετά την υποβολή εντοπίζονται οι ελλείψεις και δίνονται οδηγίες στον Τ.Α. για την ορθή συμπλήρωση της Αναλυτικής Έκθεσης Προόδου και Ολοκλήρωσης.

Από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους Αναλυτικής Έκθεσης Προόδου και Ολοκλήρωσης, ο Ε.Φ.Δ. οφείλει να πραγματοποιήσει έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2 της παρούσας στον Τ.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Η καθυστέρηση τήρησης των ημερομηνιών υποβολής της Αναλυτικής Έκθεσης Προόδου και Ολοκλήρωσης δύναται να αποτελέσει ουσιώδη λόγο καταγγελίας της σύμβασης και απένταξης του υποέργου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 17 της παρούσης.

Να επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και να διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Οφείλει να παρέχει στον Ε.Φ.Δ. όποιο στοιχείο ζητηθεί σχετικά με την απασχόληση.

Να τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Kώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για το σύνολο των δαπανών του έργου. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία του έργου, πρωτότυπα τιμολόγια κλπ. κατάλληλα σφραγισμένα με ειδική σφραγίδα που θα περιλαμβάνει τον τίτλο του προγράμματος, και τον αριθμό της παρούσας σύμβασης, τηρούνται από τον Τ.Α. σε ειδικό φάκελο, αλλά και στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο από το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο (ΕΛΣ) ειδικό λογαριασμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και μέχρι το έτος 2012 και τίθενται στη διάθεση του Ε.Φ.Δ. ή του ΥΠΑΝ, ή άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Να τηρεί τις κείμενες φορολογικές και άλλες διατάξεις και υποχρεώσεις του που είναι συναφείς με την δραστηριότητά του αυτή.

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ο Τ.Α είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αναμνηστική πλάκα για χρονική διάρκεια ενός έτους. Το περιεχόμενο των αναμνηστικών πλακών θα σχεδιαστεί βάσει σχετικών οδηγιών των ΕΦΔ προς τους Τ.Α.

Κάθε Τ.Α δεσμεύεται να λειτουργεί και να μη μεταβάλει τη χρήση του έργου τουλάχιστον για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την ολοκλήρωση του.

Απαγορεύεται η εκμίσθωση καθώς και η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων του έργου που έχουν επιχορηγηθεί μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, με εξαίρεση την περίπτωση διαδοχής ή κληρονομιάς. Σε διαφορετική περίπτωση ο Τ.Α είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει την αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση.

Ο ΕΦΔ και ο ΤΑ αναγνωρίζουν ότι δεν είναι πραγματικά εφικτό να προβλεφθούν και να περιληφθούν στην παρούσα Σύμβαση όλες οι πιθανές περιπτώσεις που είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, ο ΕΦΔ και ο ΤΑ πρέπει από κοινού να αποδεχτούν τη βασική αρχή ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ότι σε περίπτωση, που κατά την εκτέλεση της Σύμβασης παρατηρηθεί παρέκκλιση από τη βασική αυτή αρχή, ο ΕΦΔ και ο ΤΑ θα ενημερώσουν εγκαίρως ο ένας τον άλλον και αμφότεροι με καλή πίστη θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν επί των ενεργειών που απαιτούνται, προκειμένου να εξαφανίσουν τις αιτίες που δημιουργούν τέτοιες παρεκκλίσεις. Η λύση οποιασδήποτε, παρά τα ανωτέρω, διαφοράς θα επιλύεται σύμφωνα με το Άρθρο 18 της παρούσας.

Επίσης ο Ε.Φ.Δ. καθώς και η Eπιτροπή της Eυρωπαϊκής Ένωσης, το ΥΠΑΝ και γενικά το Ελληνικό Δημόσιο, απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη πέρα από εκείνες που ρητώς αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση.

Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων “ανωτέρας βίας” (όπως αυτή ορίζεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια), στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται μόνο περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένας των συμβαλλομένων δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο, που τα ως άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους, εφόσον το αντισυμβαλλόμενο μέρος εγγράφως αναγνωρίσει ότι πράγματι συνέτρεξαν τέτοιου είδους περιστατικά. Προς τούτο ο επικαλούμενος περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβη, να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, διαβιβάζοντάς του και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται όμως η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή δόσεων, που έχουν καταστεί απαιτητές πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν αίτημα ευλόγου παρατάσεως της διάρκειας της Σύμβασης μέσα στο χρονικό πλαίσιο διάρκειας του Ε.Π.ΑΝ..

Για την ενεργοποίηση της παραπάνω διαδικασίας απαιτείται η εισήγηση στην Αρχή που εξέδωσε την απόφαση έγκρισης για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Ε.Φ.Δ. η υπαίτια μη έγκαιρη και μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Τ.Α. που απορρέουν από την παρούσα, ο Ε.Φ.Δ. του γνωστοποιεί εγγράφως την παράβαση και τον προσκαλεί να συμμορφωθεί αμέσως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τάσσοντάς του προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του Τ.Α., που δεν θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στον ΕΦΔ, η παραπάνω κοινοποίηση θεωρείται έγκυρη με την θυροκόλλησή της στη διεύθυνση του Τ.Α., που αναγράφεται στην παρούσα. Στο διάστημα αυτό και μέχρι τη διαπίστωση από τον Ε.Φ.Δ. της συμμόρφωσης του ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε τυχόν οφειλομένου ποσού της Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι υφίσταται σπουδαίος λόγος που συνιστά σοβαρή παράβαση των όρων της σύμβασης και ο Ε.Φ.Δ. εισηγείται στο ΥΠ.ΑΝ. την απένταξη του έργου. Η απόφαση του ΥΠ.ΑΝ. για απένταξη υπέχει θέση καταγγελίας της σύμβασης.

Με την απένταξη σε περίπτωση που ο Τ.Α έχει ήδη λάβει μέρος ή εξ ολοκλήρου τη Δημόσια Χρηματοδότηση θα πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ειδοποίησή του, επιστρέψει, εντόκως το ζητούμενο ποσό με το νόμιμο επιτόκιο υπολογιζόμενο από την ημερομηνία είσπραξης του ποσού μέχρι την ημέρα επιστροφής του. Εάν ο ΤΑ δεν επιστρέψει το ποσό, ο ΕΦΔ θα εκχωρεί στο Δημόσιο την σχετική απαίτηση, η οποία θα βεβαιωθεί ως δημόσιο έσοδο και θα εισπραχθεί με βάση τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση ύπαρξης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής σε ισχύ, ο Ε.Φ.Δ. εξασφαλίζει το ισόποσο αυτής και εκχωρεί στο Δημόσιο την απαίτηση τυχόν υπολοίπων.

Όλοι οι όροι της συμβάσεως είναι ουσιώδεις και οποιαδήποτε παράβαση οιουδήποτε τέτοιου όρου εκ μέρους του Τ.Α. θα παρέχει στον Ε.Φ.Δ. το δικαίωμα να καταγγέλλει τη σύμβαση χωρίς αυτή η καταγγελία να γεννά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσεως για τον Τ.Α.

Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο, τους Κοινοτικούς Κανόνες και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.

Η παραλαβή και παράδοση οποιωνδήποτε εγγράφων που αφορούν στην παρούσα, θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

Η επίσημη γλώσσα εργασίας είναι η Ελληνική. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο με την μορφή Παραρτήματος Αναλυτική Έκθεση Προόδου, επιτρέπεται η χρήση άλλης γλώσσης για την υποβολή προδιαγραφών ή άλλων τεχνικών εγγράφων, τα οποία όμως θα είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική στο κυρίως κείμενο της παραπάνω έκθεσης.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, που διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφονται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. Ο Τελικός Αποδέκτης δεσμεύεται να καταθέσει αντίγραφο της παρούσης στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε η σύμβαση να είναι έγκυρη

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

& Υπογραφή &